混合过错导致工期延误责任巧划分 ——记某风电站建设工程施工合同纠纷
【摘要】发包人A公司与承包人B公司签订《工程合同》,约定由B公司负责案涉项目建设。合同签订后,由于A公司支付拆迁补偿款不到位、提供的进场道路无法满足风机运输条件,B公司违法分包、施工力量组织不当,造成案涉工程工期延误数月。后双方协商一致解除合同,A公司遂将案涉工程交由F公司施工。因双方无法就结算问题达成一致,B公司向仲裁机构提起仲裁,要求A公司支付工程款;A公司提出反诉,要求B公司承担二次招标损失
查看详情
【摘要】发包人A公司与承包人B公司签订《工程合同》,约定由B公司负责案涉项目建设。合同签订后,由于A公司支付拆迁补偿款不到位、提供的进场道路无法满足风机运输条件,B公司违法分包、施工力量组织不当,造成案涉工程工期延误数月。后双方协商一致解除合同,A公司遂将案涉工程交由F公司施工。因双方无法就结算问题达成一致,B公司向仲裁机构提起仲裁,要求A公司支付工程款;A公司提出反诉,要求B公司承担二次招标损失
未完工程结算,寻固定总价合同比例公式 ——记某建设工程施工合同纠纷案
【摘要】发包人A公司与承包人B公司签订了《总包合同》,约定由B公司负责本案工程建设,合同约定价格形式为固定总价。但由于A公司内部股权变动,本案工程的设计方案发生变化,原《总包合同》已无法继续履行。A公司与B公司就已完工程部分价款的结算问题无法达成一致,B公司仲裁机构提起仲裁。本所律师接受B公司委托,全程参与本案的审理。本案的核心争议焦点之一为固定总价合同发包人中途解约后如何进行结算。
查看详情
【摘要】发包人A公司与承包人B公司签订了《总包合同》,约定由B公司负责本案工程建设,合同约定价格形式为固定总价。但由于A公司内部股权变动,本案工程的设计方案发生变化,原《总包合同》已无法继续履行。A公司与B公司就已完工程部分价款的结算问题无法达成一致,B公司仲裁机构提起仲裁。本所律师接受B公司委托,全程参与本案的审理。本案的核心争议焦点之一为固定总价合同发包人中途解约后如何进行结算。
履约保证金返还,工程根本质量问题来阻却 ——记某建设工程施工合同纠纷案
【摘要】【摘要】
本案系一起建设工程施工合同纠纷,案涉工程经竣工验收后,发包人A公司发现工程存在根本质量问题,故未支付剩余工程款。B公司认为,案涉工程经过竣工验收质量合格,且根据合同约定,工程完工后即应当返还履约保证金,故B公司向双方约定的仲裁机构提起仲裁,要求支付剩余工程款并返还履约保证金。本所律师接受发包人A公司的委托,全程参与本案的审理。本案的核心争议焦点之一为工程质量存在缺陷的情况下
查看详情
【摘要】【摘要】
本案系一起建设工程施工合同纠纷,案涉工程经竣工验收后,发包人A公司发现工程存在根本质量问题,故未支付剩余工程款。B公司认为,案涉工程经过竣工验收质量合格,且根据合同约定,工程完工后即应当返还履约保证金,故B公司向双方约定的仲裁机构提起仲裁,要求支付剩余工程款并返还履约保证金。本所律师接受发包人A公司的委托,全程参与本案的审理。本案的核心争议焦点之一为工程质量存在缺陷的情况下